§ 80.3.h - Legge 18 dicembre 1952, n. 3136. [1]

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei lavori pubblici emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

(G.U. 17 gennaio 1953, n. 13).

 

 

     Art. unico.

     I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

     22 giugno 1946, n. 40. - Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia.

     19 luglio 1946, n. 42. - Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

     6 settembre 1946, n. 238. - Demolizione dei ricoveri antiaerei privati.

     13 dicembre 1946, n. 683. - Modificazione del sistema della sovvenzione governativa al Consorzio dell'Adda per i lavori di invaso del lago di Como.

     13 dicembre 1946, n. 687. - Aumento della indennità ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche.

     25 dicembre 1946, n. 737. - Proroga del termine per la esecuzione delle opere del promontorio di San Benigno di Genova.

     14 gennaio 1947, n. 43. - Proroga dell'inizio della gestione finanziaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

     14 gennaio 1947, n. 44. - Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198, per la parte riguardante la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944.

     28 gennaio 1947, n. 77. - Concessione di un contributo dello Stato all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) e approvazione del bilancio relativo al periodo 1° gennaio - 30 giugno 1947.

     24 gennaio 1947, n. 107. - Proroga del termine di ultimazione delle opere di grande derivazione di acqua dal fiume Adige, in provincia di Verona.

     24 gennaio 1947, n. 108. - Aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore del Fondo massa vestiario amministrativo dalla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri delle strade statali.

     21 marzo 1947, n. 183. - Abrogazione del regio decreto-legge 7 settembre 1939, n. 1326, contenente disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi.

     19 marzo 1947, n. 231. - Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 675, per la parte concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, e concessione di un contributo di lire quattrocentomilioni ed autorizzazione all'Ente stesso a contrarre un mutuo di lire cinquecentomilioni per la costruzione dell'acquedotto consorziale promiscuo di Montescuro Ovest.

     10 Maggio 1947, n. 422. - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche nelle provincie di Trento e di Bolzano.

     10 maggio 1947, n. 481. - Proroga fino al 18 febbraio 1957 del termine assegnato per la esecuzione del piano di risanamento della città di Ferrara.

     24 maggio 1947, n. 618. - Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno in Napoli.

     6 settembre 1947, n. 893. - Norme per i lavori pubblici ed i contratti di forniture eseguiti nella zona della Venezia Giulia attualmente non amministrata dal Governo italiano e non soggetta al Governo militare alleato.

     25 luglio 1947, n. 993. - Concessione di indennità di infortunio al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto ai lavori di dragaggio.

     25 luglio 1947, n. 1048. - Norme per agevolare la partecipazione delle Società cooperative e loro Consorzi agli appalti di opere pubbliche.

     17 settembre 1947, n. 1206. - Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.

     30 settembre 1947, n. 1276. - Modificazione dell'art. 73 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

     30 settembre 1947, n. 1374. - Facoltà al Ministero dei lavori pubblici di imputare i pagamenti a carico dei capitoli per lavori della parte straordinaria del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio 1946 - 47, prima sui fondi residui e successivamente sugli stanziamenti di competenza.

     13 dicembre 1947, n. 1494. - Concessione di un contributo e di un mutuo a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

     15 dicembre 1947, n. 1495. - Concessione di un contributo straordinario al Comitato per la ricostruzione dell'Irpinia.

     24 ottobre 1947, n. 1531. - Assegnazione e proroga di termini per i lavori dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Como relativi alla zona Cortesella ed adiacenze ed al risanamento e sistemazione del quartiere compreso fra il Macello vecchio, piazza Volta ed adiacenze.

     8 novembre 1947, n. 1606. - Istituzione di un Collegio di revisori presso l'Ente autonomo "Volturno" in Napoli.

     1° dicembre 1947, n. 1635. - Estensione delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, e del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, all'Ente edilizio di Reggio Calabria.

     1° dicembre 1947, n. 1636. - Modificazioni al decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 231, concernente il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani.

     1° ottobre 1947, n. 1696. - Aumento di una unità, nel grado 2° dei ruoli organici della magistratura (gruppo A), per la Presidenza del tribunale superiore delle acque pubbliche.

     14 dicembre 1947, n. 1743. - Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

     21 dicembre 1947, n. 1806. - Esercizio della facoltà di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1641, sulla revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore a sei mesi nell'Africa italiana.

     30 gennaio 1948, n. 132. - Proroga dei termini nelle provincie di Trento e di Bolzano per la presentazione delle domande di riconoscimento e delle dichiarazioni di utenza di acque pubbliche.

     5 marzo 1948, n. 136. - Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.

     4 marzo 1948, n. 145. - Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, contenente disposizioni a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e degli Istituti autonomi per le case popolari.

     30 gennaio 1948, n. 172. - Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore della città di Modena.

     24 marzo 1948, n. 212. - Modificazioni dell'art. 10 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, concernente provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie.

     30 gennaio 1948, n. 218. - Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, in deroga a tutte le disposizioni di legge, alla demolizione degli edifici gravemente danneggiati da eventi bellici.

     27 febbraio 1948, n. 315. - Concessione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sottufficiali in attività di servizio del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale, ed ai sottufficiali delle Forze armate in servizio continuativo.

     24 marzo 1948, n. 435. - Autorizzazione a delegare ad enti pubblici la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione di talune opere pubbliche.

     24 aprile 1948, n. 667. - Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

     17 aprile 1948, n. 736. - Ricostruzione degli edifici dei culti diversi dal cattolico danneggiati o distrutti da eventi bellici.

     17 aprile 1948, n. 742. - Trattamento economico per i servizi di istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dipendente dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

     17 aprile 1948, n. 774. - Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente acquedotti siciliani.

     17 aprile 1948, n. 775. - Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore generale di massima relativo alla sistemazione della città vecchia di Mantova e del piano particolareggiato di esecuzione per la zona compresa fra le piazze Leone e Martiri di Belfiore e rettifica di via Principe Amedeo.

     17 aprile 1948, n. 813. - Ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore edilizio del centro della città di Gallarate (Varese).

     7 maggio 1948, n. 988. - Indennità di carica per i provveditori e vice provveditori alle opere pubbliche al presidente e al vice presidente del Magistrato alle acque.

     12 aprile 1948, n. 1010. - Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.